Algemene Voorwaarden

Toepassing

1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten die worden afgesloten, behoudens uitdrukkelijk anders luidend beding en met uitsluiting van de voorwaarden van de mede-contractant, hierna genoemd klant. De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de contracten en er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.

Studies, offertes en overeenkomsten

2. Onze offertes zijn slechts bindend wanneer zij door de zaakvoerder of zijn aangestelde werden ondertekend en blijven 1 maand geldig. Indien het BTW-tarief gewijzigd wordt voor de facturatie van het saldo van de prijs, wordt de prijs van de nog te factureren werken overeenkomstig aangepast, zelfs wanneer een prijs inclusief BTW werd overeengekomen. In afwijking van art. 1793 BW kunnen meerwerken met alle middelen van recht worden bewezen.

3. Alle studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen blijven onze eigendom, beschermd door de intellectuele rechten. Bij overhandiging aan de klant mogen zij niet misbruikt worden noch door de klant noch door derden. De klant is aansprakelijk voor elk eventueel misbruik en de aannemer behoudt zich het recht voor schadevergoeding te eisen. Deze bedraagt minimaal 10% van de aannemingssom. Op het eerste verzoek moeten de bovenvermelde stukken worden teruggegeven.

4. Afmetingen van de radiatoren kunnen pas genomen worden als het gebouw wind- en waterdicht is.

4 bis Veiligheidscoördinatie
Voorzieningen opgelegd door de veiligheidscoördinator en die niet gekend waren op het ogenblik van het indienen van de offerte, zijn niet in onze offerte begrepen, tenzij anders vermeld. Deze voorzieningen zullen worden doorgerekend aan de klant.

Uitvoering van de werken

5. De uitvoeringstermijn wordt geschorst door onvoorziene omstandigheden buiten de wil van de aannemer om zonder dat een vergoeding verschuldigd is, wanneer de klant hiervan binnen de 14 dagen na het voorval wordt verwittigd en ten laatste op de voorziene uitvoeringsdatum. Wanneer de uitvoeringstermijn wordt opgeschort of onderbroken door de klant of zijn aangestelden of door derden die in opdracht van de klant werken, is de klant een vergoeding verschuldigd. De aannemer bepaalt zelf wanneer hij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is.

6. De goederen worden op risico van de aannemer tot op de werf gebracht. De klant dient ervoor te zorgen dat de goederen bij aankomst onmiddellijk kunnen worden geleverd op de werf en op een veilige manier kunnen worden gestockeerd. Nutteloze verplaatsingskosten en te lange wachttijden (meer dan 15 minuten) zullen worden aangerekend.

7. Na plaatsing van de goederen gaat het risico over op de klant.

8. De niet-geïncorporeerde goederen blijven wel eigendom van de aannemer zolang de factuur m.b.t. deze goederen niet werd betaald.

9. Water en elektriciteit en verwarming zijn te voorzien door de klant.

10. De werf dient door de klant normaal toegankelijk gemaakt te worden om de normale uitvoering van de werken mogelijk te maken. Nutteloze verplaatsingskosten en te lange wachttijden (meer dan 15 minuten) zullen worden aangerekend.

11. De uitvoering van de werken dient te gebeuren volgens de regels van het goed vakmanschap. Deze worden gespecificeerd in de eigenlijke overeenkomst of in het lastenboek, of bij gebreke hieraan in de technische voorschriften van het WTCB. De klant aanvaardt deze uitvoeringsregels.

Oplevering, onderhoud, waarborg en aansprakelijkheid

12. Tenzij anders luidend schriftelijk beding, wordt er overeengekomen dat als er binnen de 8 dagen na de uitvoering geen bemerkingen aangetekend werden overgemaakt aan de aannemer, de aanneming geacht wordt definitief aanvaard te zijn. Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige en definitieve oplevering.

13. De aannemer is niet aansprakelijk voor de kleine wijzigingen inzake constructie, maten en kleur door de fabrikant aangebracht, tenzij uit de bestelbon uitdrukkelijk zou blijken dat deze elementen voor de klant een wezenlijk bestanddeel van de overeenkomst uitmaken.

14. De aansprakelijkheid m.b.t. de geleverde en gebruikte producten is beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborgen.

15. Zichtbare gebreken of conformiteitsgebreken moeten binnen de 8 dagen aangetekend worden gemeld, zo niet worden zij geacht aanvaard te zijn.

16. Kleine verschillen in kleur of afmetingen worden niet beschouwd als gebrek indien technisch onvermijdelijk of algemeen aanvaard.

17. Klachten i.v.m. verborgen gebreken moeten onmiddellijk na ontdekking aangetekend en gedetailleerd worden gemeld.

18. De waarborg op uitgevoerde werken bedraagt, tenzij anders overeengekomen, 6 maanden vanaf de oplevering en beperkt zich tot vervanging van defecte onderdelen. Er wordt geen waarborg gegeven op herstellingen.

Sancties bij niet-nakoming van de contractuele verplichtingen

19. Bij verbreking door de klant is een vergoeding verschuldigd bestaande uit uitgevoerde prestaties, aangekochte materialen en een schadevergoeding van 20% van de overeengekomen prijs (minimum 10%).

20. Bij laattijdige betaling kan de aannemer de werken opschorten zonder vergoeding en kan bijkomende schade worden doorgerekend.

21. Bij een tweede herinnering wordt een kost aangerekend.

22. Bij niet-betaling worden alle openstaande bedragen onmiddellijk opeisbaar.

Betaling

23. Facturatie gebeurt volgens overeenkomst of volgens de voortgang van de werken.

24. Facturen zijn betaalbaar binnen 14 dagen na factuurdatum.

25. Facturen worden geacht aanvaard indien niet binnen 5 werkdagen schriftelijk betwist.

Bevoegdheid

26. Geschillen worden behandeld door de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Aalst.

27. Op alle overeenkomsten is Belgisch recht van toepassing.

Verplaatsing

28. Verplaatsingskosten bedragen €0,85/km met een minimum van €50 excl. btw, gerekend van zetel Lede naar werf en terug.